Чтобы не платить неустойку надо уведомить заказчика о приостановлении работ
22.06.2016 распечатать Изменения для бухгалтера с 2023 годаДля того чтобы подрядчику избежать ответственности за срыв сроков выполнения работ, по вине заказчика следует уведомить заказчика о приостановлении выполнения работ. Такое решение содержится в Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 03.06.2016 N Ф06-9066/2016.
В связи с нарушением сроков выполнения кадастровых работ заказчик обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с подрядчика неустойки предусмотренной контрактом.
Подрядчик возражал против уплаты неустойки, поскольку срок выполнения работ нарушен по вине самого заказчика - имелись противоречия сведений о земельных участках, и потребовалось вносить изменения в земельную документацию. Из-за этого не представлялось возможным выполнить работы в установленный срок. При этом у подрядчика отсутствуют доказательства уведомления заказчика о приостановлении выполнения работ.
Судебные инстанции пришли к выводу о наличии обоюдной вины в нарушении сроков выполнения работ, что послужило основанием для снижения размера ответственности подрядчика.
Судебные инстанции исходили из следующего. В соответствии с п. 1 ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работы в установленный срок.
Таким образом, компании следовало запастись соответствующими доказательствами. Для этого ему следовало уведомить заказчика о приостановлении выполнения работ до исправления документации.
Лента новостей
Какую отчетность должны подать физлица до 2 мая 2024 года?
27.04.2024Налоги
Что делать, если срочный трудовой договор заключили без указания причин
27.04.2024Кадры
Как платят НДС при импорте из стран ЕАЭС
27.04.2024Учет и отчетность
От налога на офисные здания при ЕСХН освобождения нет
27.04.2024Налоги
Отказ от перевода на другую должность не лишает работника права на выходное пособие
27.04.2024Кадры