Несогласованная инициатива обернется убытками

Фирма, работающая по договору подряда, должна без промедления информировать заказчика о возникшей необходимости проведения дополнительных работ. Кроме того, она обязана приостановить выполнение работ, если в течение 10 дней не получит согласие на увеличение сметной стоимости. Об этом, ссылаясь на п. 3 ст. 743 Гражданского кодекса, напомнил ФАС Волго-Вятского округа в постановлении от 4 сентября 2006 г. № А29-11013/2005-2э. Арбитры рассмотрели дело, в котором компания-субподрядчик требовала с генподрядчика оплату за объем работ, выполненных дополнительно. Не смотря на доводы фирмы-субподрядчика о том, что обойтись без этого было нельзя, возместить убытки не удалось – суд вынес решение в пользу ответчика. Причина проста – субподрядчик не представил сведений о согласовании увеличения сметы и не смог задним числом доказать, что обойтись без новых затрат было невозможно.